logo
+7 499-380-85-05

Экспертиза качества ремонта в Москве

Экспертиза качества ремонта
Стоимость экспертизы определяется ДО начала её проведения и является окончательной

Экспертиза качества ремонта — независимая проверка соответствия выполненных работ требованиям СНиП, ГОСТ и условиям договора подряда. ЭкспертТехСтрой проводит инструментальное обследование объектов с составлением официального заключения, которое принимается судами в качестве доказательства при спорах с подрядчиками. Услуга востребована собственниками квартир при приемке жилья в новостройках, коммерческими заказчиками для контроля подрядных организаций и физическими лицами при выявлении дефектов после завершения ремонтных работ.

Наши инженеры выполняют комплексную диагностику отделочных работ, инженерных систем и конструктивных элементов с применением поверенного измерительного оборудования — лазерных дальномеров, тепловизоров, влагомеров и приборов для замера сопротивления изоляции. Заключение содержит дефектную ведомость с фотофиксацией нарушений, расчет стоимости устранения недостатков по рыночным ценам и выводы о соответствии работ нормативным требованиям.

Когда требуется экспертиза качества ремонта

Профессиональная оценка качества ремонтных работ необходима в ситуациях, когда визуальный осмотр не позволяет объективно оценить соответствие результата договорным обязательствам и строительным нормам.

Приемка квартиры в новостройке с отделкой от застройщика. Проверка выполняется до подписания акта приема-передачи для выявления недоделок, отклонений геометрии помещений от проектных значений и дефектов инженерных систем. По данным исследования Urban Grade (апрель 2025), 93% россиян недовольны ремонтом в новостройках: неисправности окон встречаются у 72% покупателей, кривизна стен и полов — у 37%, плохая вентиляция — у 35%. В нашей практике 73% новостроек с чистовой отделкой имеют нарушения требований СП 71.13330.2017 по допустимым отклонениям плоскостности стен и полов.

Конфликт с подрядчиком по качеству или объему работ. Независимая экспертиза квартиры требуется, когда бригада требует оплаты за работы ненадлежащего качества, отказывается исправлять выявленные дефекты или предъявляет завышенную смету. Инструментальная проверка фиксирует фактические объемы выполненных работ и сравнивает их с договорными обязательствами, что позволяет обоснованно отказать в оплате или потребовать перерасчет.

Подготовка доказательной базы для судебного разбирательства. Заключение эксперта, составленное в соответствии с ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности», является официальным документом с юридической силой. ЭкспертТехСтрой формирует техническое обоснование для исковых требований о взыскании стоимости устранения дефектов, возврате предоплаты или расторжении договора подряда.

Оценка ущерба после аварийных ситуаций. После залива, пожара или других чрезвычайных происшествий экспертиза определяет объем повреждений, причины их возникновения и стоимость восстановительного ремонта. Это необходимо для предъявления претензий виновной стороне или страховой компании с документальным подтверждением размера ущерба.

Технический надзор на этапе незавершенного строительства. Промежуточный контроль качества работ позволяет выявить нарушения технологии на ранних стадиях, когда их устранение требует минимальных затрат. Специалисты проверяют соответствие выполненных этапов проектной документации, освидетельствуют скрытые работы до их закрытия отделкой и контролируют соблюдение календарного графика.

Обращение за экспертизой оправдано при любых сомнениях в качестве ремонта — стоимость исследования составляет 3-7% от сметы работ, но позволяет избежать затрат на переделку, которые могут превысить первоначальный бюджет в 2-3 раза.

Что включает экспертиза качества ремонтных работ

Комплексное обследование объекта охватывает все виды строительно-монтажных работ с применением инструментальных методов контроля и анализом проектно-сметной документации. Наши специалисты проводят многоуровневую проверку по трем направлениям.

Аудит отделочных работ и конструкций

Проверка геометрии помещений выполняется лазерным дальномером с точностью до 1 мм для определения отклонений от вертикали и горизонтали. Инженеры ЭкспертТехСтрой измеряют плоскостность стен и потолков в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017, который устанавливает допустимые отклонения не более 3 мм на 2 метра для высококачественной отделки. Проверка стяжки пола включает простукивание для выявления пустот (бухтения), контроль толщины покрытия и горизонтальности поверхности.

Качество укладки финишных покрытий оценивается по нескольким параметрам. Для керамической плитки контролируется ширина и заполнение швов, отсутствие сколов и трещин, плоскостность облицованной поверхности. При проверке ламината и паркетной доски специалисты выявляют скрипы, зазоры между элементами, отклонения от линейности рядов. Монтаж натяжных и подвесных потолков проверяется на провисание полотна, качество установки багетов и светильников.

Оконные и дверные блоки обследуются на герметичность притворов, правильность регулировки фурнитуры, отсутствие продувания. Эксперты проверяют соответствие установленных изделий проектным спецификациям и выявляют факты замены материалов на более дешевые аналоги без согласования с заказчиком.

Инструментальная проверка инженерных систем

Электромонтажные работы проверяются мегаомметром для измерения сопротивления изоляции проводов — значение должно быть не менее 0,5 МОм для сетей 220В согласно ПУЭ 7-е издание. Инженеры контролируют правильность сборки распределительного щита, соответствие сечения кабелей расчетным нагрузкам, наличие защитного заземления и УЗО. Тепловизионное обследование выявляет участки перегрева контактных соединений, которые могут привести к возгоранию.

Системы водоснабжения и канализации проверяются на герметичность всех соединений методом опрессовки — трубопроводы заполняются водой под давлением 6 бар на 10 минут для выявления течей. Специалисты контролируют уклоны канализационных труб (минимум 2 см на метр для диаметра 50 мм), правильность установки сифонов и гидрозатворов. Тепловизор применяется для проверки равномерности прогрева радиаторов отопления и контуров теплого пола.

Вентиляционные системы обследуются анемометром для замера скорости воздушного потока в вытяжных каналах — для кухни норматив составляет 60 м3час, для санузла 25 м3час по СП 54.13330.2016. Эксперты проверяют тягу в естественных вентканалах, герметичность воздуховодов принудительной вентиляции и правильность подключения вытяжного оборудования.

Анализ документации и сверка с проектом

Сопоставление фактически выполненных работ с дизайн-проектом и сметой позволяет выявить отклонения от согласованных решений. Инженеры проверяют соответствие установленных материалов спецификациям — марки керамогранита, производителей сантехники, характеристики напольных покрытий. Распространенная практика недобросовестных подрядчиков — замена дорогих материалов на бюджетные аналоги с присвоением разницы в стоимости.

Проверка сертификатов и паспортов на использованные материалы подтверждает их происхождение и соответствие заявленным характеристикам. Специалисты запрашивают у подрядчика документы на все ключевые позиции — от гипсокартона до электротехнической продукции. Отсутствие сертификатов или их несоответствие фактически примененным материалам фиксируется в заключении как нарушение договорных обязательств.

Анализ исполнительной документации включает проверку актов скрытых работ, журналов производства работ, протоколов испытаний инженерных систем. Отсутствие обязательных документов или их некорректное оформление указывает на нарушение технологии и может служить основанием для отказа в приемке объекта.

Преимущества профессиональной экспертизы качества ремонта

Независимая оценка качества ремонтных работ обеспечивает заказчику измеримые финансовые и юридические преимущества, которые многократно окупают стоимость услуги.

  • Экономическая эффективность проверки. Средняя стоимость экспертизы квартиры площадью 60-80 м&³2; составляет 25-35 тысяч рублей, при этом выявленные дефекты позволяют снизить итоговую смету на 150-400 тысяч рублей. В практике ЭкспертТехСтрой был случай, когда экспертиза ремонта трехкомнатной квартиры стоимостью 1,2 млн рублей выявила завышение объемов работ на 340 тысяч — подрядчик включил в акты выполненных работ демонтаж несуществующих перегородок и устройство стяжки завышенной толщины. Заключение позволило заказчику отказаться от оплаты фиктивных работ, что дало экономию в 10 раз превышающую затраты на проверку.
  • Юридическая сила заключения. Экспертное заключение, составленное в соответствии с требованиями ФЗ-73, принимается арбитражными судами и судами общей юрисдикции в качестве доказательства ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком. Специалисты ЭкспертТехСтрой имеют квалификационные аттестаты и состоят в реестре экспертов саморегулируемых организаций, что подтверждает их компетентность. Документ содержит развернутое техническое обоснование выводов со ссылками на нормативные акты, что исключает его оспаривание противоположной стороной.
  • Инструментальная точность измерений. Применение поверенного оборудования, внесенного в Государственный реестр средств измерений, обеспечивает объективность результатов проверки. Лазерный дальномер Leica DISTO D510 имеет погрешность ±1 мм на дистанции до 200 метров, тепловизор Testo 872 фиксирует разницу температур 0,05°C, что позволяет выявить дефекты теплоизоляции и скрытые протечки. Все приборы проходят ежегодную метрологическую поверку с получением свидетельства, копия которого прилагается к заключению.
  • Выявление скрытых угроз безопасности. Дефекты электромонтажных работ — неправильное сечение проводов, отсутствие заземления, некачественные контактные соединения — становятся причиной 40% пожаров в жилых помещениях согласно статистике МЧС России. Тепловизионное обследование распределительного щита выявляет участки перегрева, которые через 1-2 года эксплуатации могут привести к возгоранию. Проверка вентиляции обнаруживает нарушения воздухообмена, приводящие к образованию плесени и грибка, опасных для здоровья жильцов.

ЭкспертТехСтрой предоставляет комплексное решение — от выезда специалиста на объект до представления интересов заказчика в суде при необходимости. Компания гарантирует объективность выводов, так как не связана финансовыми отношениями ни с подрядчиками, ни с поставщиками материалов.

Этапы проведения экспертизы качества ремонтных работ

Процедура обследования объекта структурирована в четыре последовательных этапа, каждый из которых решает конкретные задачи и обеспечивает полноту исследования.

1. Бесплатная консультация и анализ ситуации

Первичное взаимодействие с заказчиком начинается с телефонного разговора или встречи в офисе компании для определения целей экспертизы. Инженеры выясняют характер проблемы — конфликт с подрядчиком, приемка объекта, подготовка к судебному разбирательству — и запрашивают базовые документы: договор подряда, смету, дизайн-проект при наличии. Анализ договорных условий позволяет определить, какие обязательства принял на себя подрядчик и какие нормативные требования применимы к конкретному объекту.

На этом этапе формируется предварительная программа обследования с перечнем работ, подлежащих проверке, и необходимого измерительного оборудования. Заказчик получает расчет стоимости услуги с разбивкой по видам исследований — визуальный осмотр, инструментальная диагностика, анализ документации. Специалисты согласовывают дату выезда на объект с учетом необходимости уведомления подрядчика о проведении экспертизы, если планируется досудебное урегулирование спора.

2. Выезд эксперта и инструментальный осмотр

Обследование объекта выполняется в присутствии заказчика, при необходимости приглашается представитель подрядной организации для фиксации его позиции по выявленным дефектам. Специалист проводит визуальный осмотр всех помещений с составлением описи обнаруженных нарушений — трещины, отслоения отделки, неровности поверхностей, следы протечек. Каждый дефект фотографируется с привязкой к плану помещений для последующей идентификации.

Инструментальные измерения выполняются по утвержденным методикам с занесением результатов в протоколы. Проверка геометрии помещений включает замер высоты потолков в углах и центре комнаты, контроль вертикальности стен отвесом или лазерным уровнем, определение плоскостности двухметровым правилом. Для оценки качества стяжки применяется простукивание молотком — глухой звук указывает на отслоение от основания. Электрические измерения проводятся при отключенном напряжении с соблюдением требований техники безопасности.

При выявлении скрытых дефектов может потребоваться частичное вскрытие конструкций — демонтаж участка гипсокартонной обшивки для проверки каркаса, вскрытие стяжки для контроля толщины и армирования. Такие действия согласовываются с заказчиком и выполняются в минимально необходимом объеме. Все результаты измерений фиксируются в рабочих журналах с подписями присутствующих лиц.

3. Камеральная обработка данных

Анализ собранной информации выполняется в офисе компании с применением нормативно-технической документации и расчетных методик. Инженеры сопоставляют фактические значения измеренных параметров с допустимыми отклонениями по СНиП и ГОСТ для определения степени критичности каждого дефекта. Отклонение плоскостности стены 5 мм на 2 метра превышает норматив для высококачественной отделки (3 мм), но соответствует требованиям к улучшенной отделке (7 мм) — такая градация влияет на выводы о качестве работ.

Составление дефектной ведомости включает систематизацию всех выявленных нарушений с указанием их локализации, характера и причин возникновения. Для каждого дефекта определяется способ устранения и рассчитывается стоимость исправления по текущим рыночным расценкам в соответствии с ФЗ-135 «Об оценочной деятельности». Расчет выполняется на основании сметных нормативов ГЭСН-2020 с применением региональных коэффициентов и индексов изменения стоимости.

Анализ проектной и исполнительной документации выявляет расхождения между запланированными и фактически выполненными работами. Эксперты проверяют соответствие использованных материалов спецификациям проекта, корректность заполнения актов скрытых работ, наличие обязательных протоколов испытаний инженерных систем. Отсутствие документов или их несоответствие требованиям фиксируется как нарушение технологии производства работ.

4. Выдача экспертного заключения

Итоговый документ формируется в соответствии с требованиями ФЗ-73 и содержит все необходимые разделы для использования в качестве доказательства в суде. Вводная часть включает сведения об экспертной организации, квалификации специалиста, основаниях для проведения исследования. Описательная часть содержит характеристику объекта, перечень представленных документов, методы и средства исследования с указанием номеров поверочных свидетельств приборов.

Исследовательская часть представляет результаты всех выполненных проверок с приложением протоколов измерений, фотографий дефектов и схем их расположения. Каждое выявленное нарушение описывается с указанием нормативного документа, требования которого не выполнены. Специалисты приводят сравнительный анализ фактических и допустимых значений контролируемых параметров в табличной форме для наглядности.

Выводы эксперта содержат однозначный ответ на поставленные вопросы — соответствуют ли выполненные работы требованиям договора и строительных норм, какова стоимость устранения выявленных дефектов, возможна ли эксплуатация объекта в текущем состоянии. К заключению прилагается дефектная ведомость со сметой на исправление недостатков, которая служит обоснованием размера претензии к подрядчику.

Заказчик получает заключение в печатном виде с подписью эксперта и печатью организации, а также в электронном формате для направления подрядчику или представления в суд. ЭкспертТехСтрой предоставляет бесплатные консультации по содержанию документа и при необходимости сопровождает заказчика на судебных заседаниях для дачи пояснений.

Примеры успешных экспертиз качества ремонта

Практический опыт ЭкспертТехСтрой включает сотни выполненных обследований с положительными результатами для заказчиков — от досудебного урегулирования споров до взыскания компенсаций через суд.

Приемка элитной квартиры в ЖК бизнес-класса. Заказчик обратился за экспертизой трехкомнатной квартиры площадью 120 м2 с чистовой отделкой от застройщика перед подписанием акта приема-передачи. Визуальный осмотр выявил неровности стен, некачественную укладку паркетной доски и следы протечек на потолке санузла. Инструментальная проверка зафиксировала отклонение плоскостности стен до 12 мм на 2 метра при нормативе 3 мм для высококачественной отделки, перепады уровня пола 8 мм при допустимых 2 мм, отсутствие гидроизоляции в мокрых зонах.

Тепловизионное обследование обнаружило промерзание угловых зон, что указывало на дефекты утепления наружных стен. Проверка электрики выявила отсутствие заземления в розеточных группах и несоответствие сечения кабелей расчетным нагрузкам. Общая стоимость устранения 47 выявленных дефектов составила 520 тысяч рублей по рыночным расценкам. Застройщик после получения заключения согласился выполнить исправление всех недостатков за свой счет в течение 45 дней, что позволило заказчику принять квартиру в надлежащем состоянии без дополнительных затрат.

Судебное взыскание с ремонтной компании. Физическое лицо заключило договор подряда на ремонт двухкомнатной квартиры стоимостью 950 тысяч рублей. После завершения работ и полной оплаты заказчик обнаружил множественные дефекты — отслоение плитки в санузле, скрип ламината, протечки в местах соединения труб, неработающие розетки. Подрядчик отказался исправлять недостатки, ссылаясь на истечение гарантийного срока.

Экспертиза ЭкспертТехСтрой установила 32 нарушения технологии производства работ и требований СНиП. Плитка была уложена на неподготовленное основание без грунтовки, что привело к отслоению 40% облицовки. Ламинат смонтирован без компенсационных зазоров у стен, вызвав вспучивание покрытия. Электромонтажные работы выполнены с грубыми нарушениями ПУЭ — отсутствие УЗО, заниженное сечение проводов, некачественные скрутки в распределительных коробках. Стоимость устранения дефектов составила 380 тысяч рублей.

На основании заключения заказчик подал иск о взыскании стоимости исправления недостатков, неустойки за просрочку и компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил требования, взыскав с подрядчика 520 тысяч рублей — стоимость устранения дефектов, неустойку 95 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 45 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист передан в службу судебных приставов.

Контроль качества на этапе незавершенного строительства. Коммерческая организация заказала ремонт офисного помещения 250 м2 с установкой сложных инженерных систем — приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования, структурированной кабельной сети. Для минимизации рисков заказчик привлек ЭкспертТехСтрой к техническому надзору с промежуточными проверками на ключевых этапах.

Первая проверка после монтажа каркасов подвесных потолков выявила отклонения от проектных отметок до 50 мм, что делало невозможным установку вентиляционного оборудования. Подрядчик исправил дефекты до закрытия конструкций гипсокартоном, избежав демонтажа готовой отделки. Вторая проверка после прокладки кабельных трасс обнаружила использование кабеля сечением 1,5 мм2 вместо проектных 2,5 мм2 для розеточных групп. Замена кабеля на этапе до штукатурных работ обошлась в 45 тысяч рублей, тогда как исправление после завершения отделки потребовало бы 180 тысяч рублей.

Итоговая приемка объекта прошла без замечаний, все системы введены в эксплуатацию в срок. Стоимость технического надзора составила 85 тысяч рублей, при этом своевременное выявление и устранение дефектов сэкономило заказчику 340 тысяч рублей и предотвратило срыв сроков сдачи объекта.

Стоимость экспертизы качества ремонта

Цена обследования определяется площадью объекта, составом проверяемых работ и целями исследования. ЭкспертТехСтрой применяет прозрачную систему ценообразования с фиксацией стоимости после согласования программы экспертизы.

Тип объекта

Площадь

Визуальный осмотр

Инструментальная диагностика

Заключение для суда

Квартира-студия

до 30 м2

35 000 руб.

45 000 руб.

80 000 руб.

Квартира

30-60 м2

35 000 руб.

45 000 руб.

80 000 руб.

Квартира

60-100 м2

45 000 руб.

55 000 руб.

90 000 руб.

Квартира

100-150 м2

45 000 руб.

65 000 руб.

90 000 руб.

Коттедж

150-250 м2

55 000 руб.

75 000 руб.

95 000 руб.

Коммерческое помещение

от 100 м2

от 45 000 руб.

от 65 000 руб.

от 80 000 руб.

Визуальный осмотр включает обследование отделочных работ без применения измерительных приборов с составлением описи дефектов и фотофиксацией. Инструментальная диагностика дополняется проверкой геометрии помещений, тепловизионным обследованием, электрическими измерениями, испытаниями инженерных систем. Заключение для суда содержит развернутое техническое обоснование выводов со ссылками на нормативные документы, дефектную ведомость и смету на устранение недостатков.

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно: выезд за пределы МКАД — 50 рублей за километр, вскрытие конструкций для проверки скрытых работ — от 3000 рублей за точку, участие эксперта в судебном заседании — 15000 рублей за день. Срочное выполнение экспертизы в течение 3 рабочих дней увеличивает стоимость на 30%.

Окончательная цена формируется после осмотра объекта и согласования перечня исследований. ЭкспертТехСтрой предоставляет бесплатный выезд специалиста для оценки объема работ в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья. Оплата производится по факту получения заключения — 50% после выезда на объект, 50% при передаче готового документа.

Наши гарантии на экспертизу качества ремонта

Объективность и юридическая значимость результатов обследования обеспечиваются соблюдением требований законодательства и применением сертифицированного оборудования.

  • Квалификация экспертов и членство в профессиональных объединениях. Специалисты ЭкспертТехСтрой имеют высшее строительное образование, стаж работы в области технической экспертизы от 8 лет и состоят в реестре экспертов Национального объединения проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ). Членство в саморегулируемой организации подтверждает соответствие квалификации требованиям Градостроительного кодекса РФ и дает право на проведение экспертиз для судебных разбирательств.
  • Поверенное измерительное оборудование. Все приборы, применяемые при обследовании, внесены в Государственный реестр средств измерений и проходят ежегодную метрологическую поверку в аккредитованных центрах стандартизации и метрологии. Лазерные дальномеры, тепловизоры, мегаомметры и анемометры имеют действующие свидетельства о поверке, копии которых прилагаются к экспертному заключению. Это исключает оспаривание результатов измерений в суде по причине применения неповеренных средств.
  • Допуск СРО на строительный контроль. ЭкспертТехСтрой имеет свидетельство о допуске к работам по организации строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Наличие допуска СРО подтверждает наличие квалифицированных специалистов, материально-технической базы и страхования гражданской ответственности на сумму от 5 млн рублей.
  • Юридическое сопровождение при судебных разбирательствах. Компания предоставляет бесплатные консультации по содержанию экспертного заключения и порядку его использования в досудебном урегулировании споров. При необходимости эксперт участвует в судебных заседаниях для дачи пояснений по выводам исследования, что повышает вероятность удовлетворения исковых требований. Стоимость участия в суде фиксируется в договоре и не меняется независимо от количества заседаний по делу.
  • Конфиденциальность информации. Все сведения, полученные в ходе обследования объекта и изучения документов, составляют коммерческую тайну и не передаются третьим лицам без письменного согласия заказчика. ЭкспертТехСтрой заключает соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и гарантирует защиту персональных данных в соответствии с ФЗ-152.

Компания несет полную ответственность за достоверность выводов экспертного заключения. В случае выявления ошибок в расчетах или неправильной интерпретации нормативных требований специалисты бесплатно корректируют документ и возмещают убытки заказчика, связанные с использованием некорректного заключения.

Часто задаваемые вопросы об экспертизе качества ремонта

Можно ли использовать ваше заключение в суде?

Экспертное заключение, составленное специалистами ЭкспертТехСтрой, является официальным документом, соответствующим требованиям ФЗ-73 «О государственной судебно-экспертной деятельности». Документ принимается арбитражными судами и судами общей юрисдикции в качестве доказательства ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком согласно статье 55 ГПК РФ и статье 64 АПК РФ. Заключение содержит все обязательные реквизиты — сведения об экспертной организации и специалисте, описание методов исследования, ссылки на нормативные документы, обоснование выводов.

Для использования в суде заключение должно быть получено до подачи иска в рамках досудебной экспертизы или назначено судом по ходатайству одной из сторон. Досудебная экспертиза имеет преимущество — заказчик самостоятельно выбирает экспертную организацию и формулирует вопросы, тогда как при судебной экспертизе выбор эксперта и перечень вопросов определяет суд с учетом мнения обеих сторон.

Нужно ли уведомлять подрядчика о проведении экспертизы?

Уведомление подрядчика о дате и времени обследования объекта рекомендуется для соблюдения процессуальных требований и повышения доказательственной силы заключения. Специалисты направляют подрядной организации телеграмму или письмо с уведомлением о вручении за 3 рабочих дня до планируемого осмотра с указанием адреса объекта, даты, времени и цели экспертизы. Факт уведомления фиксируется в заключении с приложением копии телеграммы и квитанции об отправке.

Неявка представителя подрядчика на осмотр после надлежащего уведомления не препятствует проведению экспертизы и не снижает юридическую силу заключения. Суды расценивают уклонение от участия в обследовании как признание обоснованности претензий заказчика. Если подрядчик явился на осмотр, его позиция по каждому выявленному дефекту фиксируется в протоколе обследования, что позволяет отразить в заключении возражения противоположной стороны и дать на них аргументированный ответ.

Как долго готовится заключение?

Срок подготовки экспертного заключения зависит от площади объекта, количества выявленных дефектов и сложности необходимых расчетов. Для квартир площадью до 100 м2 стандартный срок составляет 3-5 рабочих дней после выезда на объект и получения всех запрошенных документов. Обследование коттеджей и коммерческих помещений площадью более 150 м&³2; требует 5-7 рабочих дней на камеральную обработку данных и составление дефектной ведомости.

Срочное выполнение экспертизы возможно в течение 2 рабочих дней с момента осмотра при доплате 30% от базовой стоимости услуги. Ускоренный режим применяется в случаях, когда заключение требуется для соблюдения процессуальных сроков подачи иска или ответа на претензию. ЭкспертТехСтрой гарантирует соблюдение согласованных сроков и несет ответственность за просрочку в виде уменьшения стоимости услуги на 5% за каждый день задержки.

Проверяете ли вы скрытые работы?

Обследование скрытых конструкций и инженерных систем выполняется методами неразрушающего контроля с применением специализированного оборудования. Тепловизор выявляет дефекты теплоизоляции наружных стен, скрытые протечки в системах отопления и водоснабжения, участки промерзания ограждающих конструкций. Сканер скрытой проводки определяет трассы прокладки кабелей, расположение арматуры в железобетонных конструкциях, наличие пустот в кирпичной кладке.

При обнаружении признаков серьезных дефектов может потребоваться частичное вскрытие конструкций для визуального осмотра и инструментальной проверки. Демонтаж участка гипсокартонной обшивки позволяет проверить правильность монтажа каркаса и качество звукоизоляции. Вскрытие стяжки пола в контрольных точках дает возможность измерить фактическую толщину покрытия, проверить наличие и правильность укладки армирующей сетки, оценить качество бетонной смеси.

Все работы по вскрытию конструкций согласовываются с заказчиком и выполняются в минимально необходимом объеме для получения достоверных результатов. Стоимость вскрытия и последующего восстановления отделки оплачивается дополнительно и составляет от 3000 рублей за одну контрольную точку в зависимости от сложности работ.

Используемые приборы

Экспертиза качества ремонта

Лазерный дальномер

Лазерный дальномер - измерительный инструмент, с помощью которого измеряют труднодоступные элементы конструкций и определяют их площадь. 

Экспертиза качества ремонта

Уровень 2-х метровый

Рейко-уровень 2 м., для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей, ровности и неровности плоскостей

Экспертиза качества ремонта

Влагомер

Влагомер – электронный прибор, применяемый для измерения содержания влаги в % от массы объекта

Экспертиза качества ремонта

Детектор покрытия на стекле

Прибор служит для определения наличия специального покрытия (энергосберегающее, солнцезащитное, мультифункциональное) на стекле и также указывает сторону, на которую нанесено покрытие.

Экспертиза качества ремонта

Пирометр

Пирометр — это прибор, который бесконтактно измеряет температуры разного рода тел и сред. 

Экспертиза качества ремонта

Эндоскоп

Технические эндоскопы используются для осмотра труднодоступных полостей технических объектов

Экспертиза качества ремонта

Измеритель прочности бетона

Измеритель прочности бетона – это прибор для измерения прочности бетона, раствора на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании эксплуатируемых зданий и сооружений.

Экспертиза качества ремонта

Термоанемометр

Термоанемометр — прибор для измерения скорости потока жидкости или газа 

Экспертиза качества ремонта

Построитель плоскостей

Построитель плоскостей – это компактный инструмент, относящийся к классу нивелирного оборудования. Используется для отделочно-декоративных, разметочных работ

Экспертиза качества ремонта

Тепловизор

Измерение дома на теплопотери

Экспертиза качества ремонта

Мультиметр

Мультиметр используется для обследования электросетей

Экспертиза качества ремонта

Анемометр

Прибор для измерения скорости потока воздуха и измерения температуры при проверке вентиляции

Экспертиза качества ремонта

Линейка металлическая

Линейка - измерение геометрических параметров конструкций и их отклонений

Экспертиза качества ремонта

Штангенциркуль

Штангенциркуль - прибор для измерения геометрических параметров строительных конструкций, углов, отклонений

Все расходы по проведению экспертизы возмещает недобросовестный подрядчик

Популярные услуги

Строительная экспертиза квартиры

Строительная экспертиза квартиры

Строительная экспертиза квартиры от подрядчика, от застройщика. Экспертная…

Строительная экспертиза

Строительная экспертиза

Строительная экспертиза в Москве и МО. Судебная и внесудебная независимая…

Технические обследования

Технические обследования

Техническое обследование объектов в Москве и Московской области. Экспертиза…

Лицензии и сертификаты

Наши преимущества

Опыт

Все эксперты компании «ЭкспертТехСтрой» являются профессиональными строителями, инженерами, сметчиками, проектировщиками, а также аттестованными судебными экспертами со стажем более 10-ти лет.

Качество

Все экспертные заключения компании «ЭкспертТехСтрой» соответствуют ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», всем действующим нормам и нормативным актам.

Скорость

Максимально короткие сроки выезда экспертов к объекту исследования и выдачи заключения — от 1-го рабочего дня. При необходимости быстро решить вопрос выезд эксперта возможен в день обращения!

Ценовая политика

Индивидуальный подход к каждому обращению, гибкость при формировании стоимости экспертизы, отсутствие скрытых или дополнительных платежей. Благодаря нам вы сэкономите свои деньги и получите качественный результат. Мы проводим бесплатные консультации по телефону или в офисе!

Узнаваемость бренда

Нас знают и с нами сотрудничают большинство Арбитражных судов и судов общей юрисдикции РФ, адвокатские палаты и конторы рекомендуют своим клиентам обращаться именно к нам.

Масштабность и охват

Работаем не только по Москве и Московской области, но и по всей России, готовы выехать в любой уголок нашей страны!

Эксперты

Наши клиенты

Отзывы и Благодарности

Позвоните нам

Звонок

WhatsApp

Чат
WhatsApp

Max

Чат
Max

Telegram

Чат
Telegram